罗 茜

随着建筑市场环境变化，工程价款争议进入仲裁或诉讼程序、并最终启动造价司法鉴定的情形日益普遍。作为长期从事项目造价管理的工程师，笔者结合两个亲历项目——一个中途烂尾项目、一个完工后历经三次诉讼项目——的鉴定过程，复盘施工单位在图纸争议、工期责任、费用计取、证据效力等方面的失分点。研究认为，资料管理与时效性是影响索赔成败的关键因素，证据缺失与责任模糊是鉴定中的主要痛点。据此从事前图纸与合同管控、事中工期与证据链建设、事后索赔与确权管理三个阶段，提出施工单位的全周期造价风险管控思路，供同行参考。

造价司法鉴定；施工单位；证据链；工期索赔；全周期管控

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建设工程造价鉴定规范:GB/T 51262—2017[S].北京:中国建筑工业出版社,2017. [2] 中华人民共和国民法典[S].北京:中国法制出版社,2020. [3] 最高人民法院.最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一):法释〔2020〕25 号[A/OL].(2020-12-29)[2026-09-21].https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/282111.html. [4] 四川省建设工程造价总站.关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间建设工程施工合同管理的指导意见:川建价发〔2020〕2 号[A/OL].(2020-04-13)[2026-09-21].http://gzz.sczwfw.gov.cn/art/2022/5/9/art_17897_178561.html. [5] 卫江波.建设工程造价司法鉴定问题研究[J].西部学刊,2019(11):32-35. [6] 陈勇儒,刘梦佳.建设工程造价鉴定中证据管理的关键点､重要性､方法[J].工程造价管理,2021(6):53-58. [7] 严晓青.建设工程造价鉴定若干问题探究[J].建筑技术开发,2021,48(18):110-111. [8] 佘明彬.建设工程造价鉴定在建设工程合同纠纷中的实践探讨[J].居业,2025(9):169-171.

点击下载PDF